系统管理员这个题，你最后是个决定，只有分配才合理啊？这个答案明显有问题？还有合同那个题，是人家客户不具备条件，随应该是c 吧
信管网论坛
导航
导航
hackant
现在还有2个疑问的题啊
系统管理员这个题，你最后是个决定，只有分配才合理啊？这个答案明显有问题？还有合同那个题，是人家客户不具备条件，随应该是c 吧
信管考友2014-11-19
楼上说的前后矛盾。
信管考友2014-11-14
告诉你，暴雨根本不算不可抗力 ，也没写入合同的免责条款，别看书本那些题，自己打电话去问律师。
典型案例
去年5月，赵先生在一家房地产开发公司购买了一套正在建设的商品房，并付清了全部房款。在签订的《商品房买卖合同》中双方约定：除不可抗力因素外，开发商应于2010年9月15日前交房，如逾期60日未交房，买方有权退房，开发商须按合同总价的4％支付违约金。但现在已经到11月末了，赵先生所购买的商品房刚刚主体完工，室内工程及供暖、供水、供电等配套工程还没着落。赵先生去找开发商交涉，开发商答复最快是明年6月末交房。赵先生要求开发商按合同执行，一是退房，二是支付违约金。开发商也声称要按合同执行，由于今年夏季连降暴雨，致使无法按工程进度施工，应属不可抗力因素造成的，因此，按照合同规定可以延期交房。请问因暴雨影响施工属于不可抗力因素吗？开发商可以因此而延期交房吗？
相关法条
《中华人民共和国民法通则》第九章附则第一百五十三条；《中华人民共和国合同法》第七章违约责任第一百一十七条。
专家说法
首先需要明确的是，连降暴雨不属于不可抗力因素，开发商不可以因此而延期交房。赵先生与开发商对合同都表示认可和遵守，其主要分歧在于对“不可抗力”的理解，不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。根据赵先生反映的情况，天气因素对施工进度的确会造成影响，但是连降暴雨均为正常的天气现象，是可以预见的。其次，开发商在销售房屋时，完全可以根据当地的气象记录，合理预计工期，来避免延期交房。因此，连降暴雨造成开发商延期交房，不属于不可抗力因素，开发商是不能免责的。对此，赵先生可以继续与开发商交涉，按照合同条款维护自身权益。如果开发商拒不接受，赵先生还可以依法提起诉讼，请求法院予以判决。（程文华）
因降暴雨影响施工 属于不可抗力因素吗？
2010-12-20
问：
前不久一天早上，雨下得很大，我骑车送孩子上学途中，被一辆疾驰而过的汽车撞倒，所幸孩子安然无恙，可是我被撞跌伤，造成医疗费、误工费、交通费等4000多元的损失。事后我向肇事司机索赔，司机却称事故的发生是由于大雨所致，属于不可抗力，所以他不应承担赔偿责任。请问，大雨属于不可抗力吗？
答：
我国《民法通则》规定，因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事责任。这里的“不可抗力”，从法律上讲是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，其必须具备以下基本条件：第一，它必须独立存在于人的行为之外，是不能为人的意志所左右的客观情况；第二，它必须构成损害结果发生的事实原因；第三，当事人按其现有的能力和应有的谨慎与勤勉不能对这种客观情况及后果加以预见；第四，不可避免并不能克服。实践中，属于不可抗力的情况主要包括：一是自然灾害，如地震、台风、洪水、海啸等；二是政府行为，主要指政府颁布的新政策、法律和行政措施导致合同不能履行；三是社会异常行为，如罢工、骚乱等使合同不能履行。
大雨天气不属于不可抗力。司机在大雾、暴雨、暴雪等灾害性天气驾驶车辆，对可能发生车祸这一危害结果，在一定程度上是能够预见的，所以肇事司机应当承担相应的赔偿责任。
大雨天不属于不可抗力
hackant2014-11-14
扯淡呢你？题目中说的经济索赔，但是上题所的是只有工期索赔，自己查看经济索赔是什么意思，索赔分为这2种 不是经济索赔分为这2种
信管考友2014-11-14
施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商 为此事件提出的索赔属于应（）。 a. 由承包商承担的风险责任 b．给予费用补偿并顺延工期 c. 给予费用补偿但不顺延工期 d给予工期但是不给予费用 这个答案是d 这个答案是d 都别争论!
还是索赔了啊，54题的c也是索赔啊。 经济索赔包括费用索赔与工期索赔。
hackant2014-11-14
施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商 为此事件提出的索赔属于应（）。 a. 由承包商承担的风险责任 b．给予费用补偿并顺延工期 c. 给予费用补偿但不顺延工期 d给予工期但是不给予费用 这个答案是d 这个答案是d 都别争论!
abcd2014-11-14
49题呢 ？ 不是a吗？确定是c？
dong5552014-11-14
hackant2014-11-14
谁有希赛的答案，这2个题答案是什么啊，决定是起关键性作用的啊？你系统管理员只是一个管理的角色？你只能是根据业务需求给人家分配合适的角色！
cbcaobeim2014-11-14
smtp那题呢？确定是a了？？
信管考友2014-11-14
我认为，系统管理员的那道题应该是d
通讯器材运输的那道题应该是c。
不过，每年判分时都会出现这种争论，具体就看判分时的答案，尽管不一定正确。